山东省青岛市城阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鲁0214民初4791号
原告：陈颖，女，汉族，1986年4月10日出生，住青岛市李沧区。
被告：实创家居装饰（青岛）有限公司，住所地青岛市市南区延吉路111号二层-3户网点，统一社会信用代码：9137020257975197XY。
法定代表人：符军，该公司总经理。
原告陈颖与被告实创家居装饰（青岛）有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告陈颖到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告返还原告支付的预付款161400元；2、判令被告按合同约定支付违约金；3、判令被告赔偿因欺诈和违约给原告造成的其他损失。后原告撤回第二项、第三项诉讼请求。事实和理由：原、被告于2018年4月15日签订《青岛市家居装饰装修施工合同》，约定被告为原告提供装修服务，包括提供部分装修所需材料和完成项目施工。合同签订后，原告支付了预付款161400元，但被告未按照合同约定履行义务。原告认为，被告在公司已经出现经营不善、资金周转困难且明显不具备履约能力的情况下，仍欺骗原告签订合同，且收取预付款已大大超出行业内平均水平，而后又拒不履行义务，构成欺诈行为，属于严重的违法、违约行为。为此，原告请求法院依照法律规定和合同约定，保护原告的合法权益，并支持原告的诉讼请求。
被告未答辩，亦未向本院提交证据。
原告围绕诉讼主张依法提交了证据，本院认定如下：
1、《青岛市家居装饰装修施工合同》、实创装饰套餐报价1份，实创装饰主材单、工艺单及家装解决方案协议复印件各1份，定金收据、定金收取协议及POS刷卡小票原件各1份，中国银行交易流水明细清单1份，证明2016年8月13日，原告向被告支付定金20000元，2018年4月15日，原、被告双方签订《青岛市家居装饰装修施工合同》，约定装修价格及装修项目等，原告按照合同约定支付剩余预付款141400元；2、说明1份，证明2018年7月1日，被告法定代表人符军向原告出具说明，载明因被告公司运营原因工地暂缓推进。
被告经本院依法送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为放弃质证权利。本院认为，实创装饰主材单、工艺单及家装解决方案协议虽为复印件，但其系被告向原告出具的复印材料，真实性及关联性应当结合其他证据加以确认；其他证据具有真实性、关联性及合法性，可以作为本案认定案件事实的依据。
根据原告陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2016年8月13日，原告陈颖与被告实创家居装饰（青岛）有限公司签订《居室装修量房订金收取协议》，约定被告对青岛市城阳区龙湖滟澜海岸小区11号楼2单元102室房屋进行装修，所选套餐为理想装，订金20000元，本协议定金款项作为合同工程款的一部分，签署《青岛市家居装饰装修施工合同》时直接抵入工程款。设计师李响在被告处签字确认。当天，原告支付20000元，被告为原告出具实创装饰专用收据，载明设计师为李响，定金金额为20000元。
2018年4月15日，原告与被告签订《青岛市家居装饰装修施工合同》，约定工程地点为城阳区龙湖滟澜海岸11号楼2单元102室，面积为185平方米，工程预算总造价为201785元，工程期限为153天，开工日期为2018年4月26日，竣工日期为2018年9月26日。工程款支付方式：对预算设计方案认可，于合同签订当日支付80%即161400元，工期过半，于水、电管线隐蔽工程通过验收油漆工进场前支付15%即36300元，竣工验收，于验收合格当天支付5%即4085元。被告在工程承包方处盖章确认，设计师李响在承包方代表人处签字确认。2018年4月21日，原告通过银行转账向被告公司账户支付141400元。
2018年7月1日，被告法定代表人符军为原告出具说明，载明因公司运营原因，工地暂缓推进，并由符军签字捺印确认。
至今，涉案装修工程仍未施工。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护，双方当事人均应按照合同全面履行。本案中，原告陈颖与被告实创家居装饰（青岛）有限公司签订的《居室装修量房订金收取协议》、《青岛市家居装饰装修施工合同》，均是双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，原告与被告均应按照合同约定全面履行各自义务。现原告已依约向被告支付预付款161400元，但被告因自身原因至今尚未施工，严重违反合同约定，符合合同的法定解除条件，涉案合同应当解除，故对原告要求被告返还其已支付的预付款161400元，本院予以支持。被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃，本院对此予以确认。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十一条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定，判决如下：
被告实创家居装饰（青岛）有限公司于本判决生效后十日内返还原告陈颖已支付的预付款161400元。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3528元，保全费1345元，公告费600元，均由被告实创家居装饰（青岛）有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。
审 判 长 顾 伟
审 判 员 景艳丽
人民陪审员 张 欣
二〇一九年七月十七日
书 记 员 刘 锋